項目鉆井合同施工單位（以下簡稱甲方）： 施工單位（以下簡稱乙方）： 根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，按照平等原則，自主、公平、誠實信用。甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)甲方的責(zé)任。本合同將就該項目的開挖施工、設(shè)備采購、安裝及支護工程事宜簽訂。第一條項目概況1、項目名稱： 2、項目地點： 3、井參數(shù)要求：井深至少米，每口井連續(xù)運行至少24 小時，出水量m3/h 必須大于或等于必須保證一井水量，100%回灌是驗收和付款的條件。其他項目要求請參閱附件。根據(jù)當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)情況，如果該地層沒有水，雙方將協(xié)商解決方案。 4、技術(shù)指標(biāo)：每口井設(shè)計水量為立方/小時。第二條工作范圍及技術(shù)要求1、合同范圍：鉆井工程、井及井口材料及設(shè)備（井口、潛油泵、井口設(shè)備、電線、變頻器控制柜、井筒管及其他井口配件產(chǎn)品的供應(yīng)）。我們確保潛水泵制造商（品牌選擇、變頻器品牌選擇）、挖掘工作、檢查/驗收、制作完井報告、申請取水許可證、維護等相關(guān)手續(xù)的技術(shù)安全。為你工作。滿足附件1的要求。 2、井管結(jié)構(gòu)：采用不銹鋼井管。第三條（施工工期） 本工程施工工期為公歷日，具體開工日期和竣工日期以甲方通知的時間為準(zhǔn)。本合同約定于XX月開工， XX日，XX月XX日完成。應(yīng)為。 年。第四條工程造價1、工程造價：單價為人民幣/米，井?dāng)?shù)如下，每口井深度米以上，總金額為人民幣，大寫字母為人民幣： 2、我方保證以上單價，在任何情況下均不會產(chǎn)生額外費用（含稅），最終結(jié)算以實際井深為準(zhǔn)，若總結(jié)算金額超過本合同價格，則簽訂補充協(xié)議。必須簽字。 3、乙方調(diào)價時應(yīng)充分考慮材料、設(shè)備、人工、施工環(huán)境等風(fēng)險，不得據(jù)此要求調(diào)價。第五條付款方式1、第一口井竣工時支付合同金額的%，第三口井竣工時支付合同金額的%，第三口井竣工時支付合同金額的%， 2、合同費待第二口井完工后支付。接受完成并將所有信息轉(zhuǎn)移給甲方金額的%、剩余合同價格的% 作為保證金。 2、該井保修期為二年，保修期后，若供水井質(zhì)量無問題（符合本合同技術(shù)指標(biāo)），甲方應(yīng)將余款支付給乙方。乙方付款前應(yīng)提交相應(yīng)發(fā)票。第六條雙方的權(quán)利和義務(wù)一、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水源和電源，費用由乙方承擔(dān)。 （2）負責(zé)清除可能影響施工的地面?*�捂|?（3）配合乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題。 （4）井放水并經(jīng)水溫、水量檢驗合格后，雙方將于7天內(nèi)現(xiàn)場接水。 （5）按照合同約定按時繳納工程費。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照合同要求認(rèn)真施工，按約定完成全部工作。我們將負責(zé)當(dāng)?shù)卣�府的施工和驗收所需的手續(xù)和費用（包括取水證的申請）。 （2）負責(zé)土石方運輸、建筑垃圾清理等。 (3) 與施工相關(guān)的電費和水費由您負責(zé)。 （4）乙方應(yīng)安全文明施工，對本工程施工過程中發(fā)生的一切技術(shù)事故承擔(dān)責(zé)任和費用。 （5）負責(zé)制作完井報告和工程資料提交給甲方。第七條工程質(zhì)量及審批1、所用井設(shè)備必須符合合同附件規(guī)定的品牌和質(zhì)量要求，每口井水量至少達到立方米每小時，100%回灌。否則，如出水量不能保證100%回灌，甲方有權(quán)拒絕支付工程費用，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的損失。

2. 項目完成后，甲方提出書面驗收請求后七（7）天內(nèi)，雙方應(yīng)按照本條第一節(jié)要求的標(biāo)準(zhǔn)和證明文件驗收項目，甲方和乙方：應(yīng)滿足以下條件。 - 甲方進行現(xiàn)場考察后，向乙方出具工程驗收函。 3、乙方應(yīng)向甲方提供有關(guān)部門對該井的水質(zhì)檢測報告復(fù)印件。 4、工程竣工驗收后，乙方應(yīng)向甲方提交完井報告及相關(guān)工程資料副本。第八條違約責(zé)任1、甲方逾期未付款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 2、乙方延誤工程竣工的，按延誤天數(shù)向甲方支付合同總金額1%的違約金，延誤工程超過5天的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。 A 有權(quán)：終止合同，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款的20%。 3、完井后驗收不合格的，乙方應(yīng)采取整改措施，采取措施后仍不達標(biāo)的，由乙方承擔(dān)重新鉆井費用和工期。由本公司承擔(dān)。它不會被延長。 4、施工期間，乙方不得因不可抗力或甲方原因以外的任何原因停工，且乙方因上述以外原因連續(xù)停工超過5個工作日的，乙方：有權(quán)利到甲方解除合同，向甲方支付全部工程款合同價款，并向甲方支付該金額的10%作為損害賠償金，因甲方原因造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方損失。延遲施工。乙方。 5、甲方發(fā)出書面通知后5日內(nèi)，乙方未按期進入施工現(xiàn)場的，甲方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)解除合同。乙方應(yīng)向甲方支付工程合同總金額的10%作為補償，乙方應(yīng)賠償甲方施工延誤及其他損失。 6、乙方進入現(xiàn)場但未能完成合同而中途離開，或拒絕履行合同規(guī)定的其他關(guān)鍵義務(wù)的，甲方可以單方解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付10%的費用。乙方應(yīng)賠償甲方因施工延誤或其他損失。 7、未經(jīng)甲方同意，乙方單方面解除合同的，乙方應(yīng)向甲方支付施工合同總價款10%的違約金，并賠償甲方延誤施工的費用。損失。第九條爭議及解決甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)提交合同訂立地人民法院判決。第十條附則一、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。 2、本協(xié)議一式三份，甲方四份，乙方兩份，具有同等法律效力。甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 甲方代表： 乙方代表： 年月日年月日本合同簽訂地點：